隐蔽工程质量责任有哪些

隐蔽工程质量责任有哪些
我国隐蔽工程的质量责任是：承包人未及时通知发包人在隐蔽工程隐蔽以前检查的责任；发包人没有及时检查的责任；工程材料供应不合格的责任；工程质量不合格的责任等。隐蔽工程质量责任有哪些的法律依据
《民法典》第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。《民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。


信用卡欠5000逾期多久会被起诉成功
疫情期间国家有政策免租吗
带院子的底楼怎样预防高空坠物有哪些措施
离婚孩子抚养权归男方女方代抚养可以吗
房屋租赁合同可以约定仲裁吗
购买到三无产品怎么赔
继续盘问的时限
假离婚买房法律后果