建设工程合同工期可以合法顺延吗？

建设工程合同工期可以合法顺延吗？
建设工程施工合同工期师可以顺延的，如果工程质量经鉴定是合格的，则应将鉴定期间作为顺延工期期间；反之如果工程质量经鉴定不合格，则工期不应顺延；因不可抗力或其他因素承包人在施工过程中如发生不可抗力因素，或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的，承包人有权主张工期顺延。 建设工程合同工期可以合法顺延吗？的法律依据
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条
当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。 当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。


化妆品gmpc认证
申请高新企业要具备什么条件
偷税罪的概念及构成
夫妻一方死亡房产证如何过户
丹麦商标注册申请所需的材料有哪些？
ISO9001认证适合的行业
安全检查的通病及防治措施
一张图看懂专利审批流程及专利生命周期图